1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计图说转让给第三方重复使用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图说。
第七条甲、乙双方现场代表及责任
第七条 工程施工价款及支付方式
2.设计变更；
5.工程竣工并验收合格后15日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。
在编写景观工程施工合同范本时，我们要特别关注以下事项：土壤与基肥质量的严格把控。为了确保大部分植物能够茁壮成长，根据植物的广泛基因特性，在景观工程施工合同范本中应明确土壤质量的要求，我们建议将土壤的酸碱度（即pH值）保持在5至5之间。这样的环境条件下，大部分植物都能达到最佳的生长状态。在景观工程施工合同范本的土壤改良部分，对于最为理想的植物种植土来说，应该优先选用菜园土或者稻田土。然而，近年来，随着城市化进程的加速以及各种基础设施建设项目的不断推进，菜园土和稻田土正面临着巨大的需求压力。对此，我们可以在合同中明确对土壤进行适当改良的方法，以缓解这一问题。
第四条 设计价款及支付方式
2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
4、乙方不得将工程转包其他施工单位，一经发现甲方有权要求乙方整改，乙方经整改仍达不到要求，甲方有权解除合同，并由乙方承担责任。
（一）如遇下列原因工期顺延：
1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。
开工日期：________________
第十二条 违约责任
4、乙方设计图说满足设计标准及要求时，甲方如不按时支付设计费用，每逾期一天，甲方向乙方支付设计费总价款的2%的违约金。
委托代理人： 委托代理人：
包括但不限于以下内容：_________________园林景观工程具体包括经甲方确认的园建、绿化等施工图纸及甲方指定的施工内容等。本合同工程的承包方式：_________________包工包料、包机械、包质量、包树木成活、包工期、包安全、包文明施工、包技术方案、包材料涨价风险、包材料损耗、包材料送检及检测合格、包细部节点处理、包应缴纳的保险、包国家规定需缴纳的所有税金、各种措施费用等所有定额包含的工作内容、包向总承包单位缴纳的施工配合费，包验收及相关费用、包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包备案、竣工资料、保修等所需的全部工作内容和费用。
四、设计费用计算及支付
在景观工程施工合同范本中，我们需要特别关注以下几点注意事项：对于苗木规格及其种植技术的严格把控。这是因为绿化工程的实施必须完全符合设计方案的具体需求，并且在确保苗木成功栽植与养护的过程中，必须保证其成活率达到预期标准。因此，在挑选苗木时，首要任务便是依据设计图纸所明确规定的苗木种类进行筛选；其次，在景观工程施工合同范本中，我们还需严格把控苗木的采购环节，以确保所选苗木质量优良；最后，整个施工过程中的所有细节，包括土壤处浇水频次等，都应在景观工程施工合同范本中详细列明，以确保园林景观工程的高质量和持久性。
乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。
3、对已完工程在甲方验收前，应做好保护工作。
第十一条 甲方职责及义务
工程具备竣工条件后，乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后______日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。
施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。
二、工期
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第五条 施工工期
完工日期：_________________
4.连续4小时遇雨和停水、停电；
第二条 工程范围和内容
5、在施工过程中乙方应文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成安全事故由乙方负责，若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求，甲方有权要求乙方进行整改，若整改后仍达不到要求，甲方有权解除合同。
2、对乙方报送的材料样品，______小时之内进行认质认价。
（二）乙方责任：
3、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向本合同签约地人民法院起诉。
1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。
第二次付款：乙方提供整体规划阶段并汇报一次，并经过甲方确认后_日内，甲方支付设计费万元。
账 号： 账 号：
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。
2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，甲乙双方结清设计费后自动失效。
邮 政 编 码： 邮 政 编 码：
乙方：_________________
竣工验收：
第十条 双方协作事项
工程范围：按甲方批准的施工图为准。
第一次付款：本合同签订后_日内，甲方支付乙方设计预付款万元。
2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；
1、由于景观工程的特殊性，为确保美观、经济和适用，经甲方认可后，乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整，所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。
第十四条 本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工并结清工程款后，本合同自行失效。
2、设计费支付方式
5、本工程质保金为工程总造价的______%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于2日内付清全部尾款，质保金不计利息。
代表人：代表人：
1、本工程总造价暂定为 万元人民币，实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。
设计周期：个工作日
1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过______日，乙方有权暂缓施工，施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。
2.工程地点：润成科技院内
（二）竣工验收：
总日历天数：_________________天
2、甲方现场负责人 ，乙方现场负责人 ，负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。
3.结算工程量以现场实际收方量为准。
4.负责协调现场各施工单位间的关系；
3、乙方每月25号上报已完成的工程产值，甲方______日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。
5、 接到乙方交工验收通知后，甲方应于______日内组织有关部门进行交工验收工作，验收合格后，办好验收手续。
5.未按合同规定时间拨付工程款项；
承包方：（以下简称乙方）
第十五条 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
2、乙方在施工中应加强质量管理，建立有效的质量控制和检查制度，积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督，若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格，乙方应在期限内进行修补或返工，其损失由乙方自行负担。
4.合同签订后5日内，甲方支付乙方工程预付款100000元整；
乙方职责及义务：
地 址： 地 址：
4、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，具有同等法律效力。甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_年_月_日_年_月_日
传 真： 传 真：
1.2工程施工内容、范围：_________________
结算办法：
（一）甲方责任：
4.负责施工中的成品保护；
所有费用均由现金支付，如需由乙方开具发票，所需税费由甲方额外支付。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
第一条工程概况
2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
2、本合同备料款为合同总价的______%，其中______%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余______%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商，不足部分亦由甲方增补。
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；
1、乙方应严格按照施工图进行施工，适用国家现行的该行业各项施工验收规范，若施工中发现问题应及时与甲方协商，双方及时处理。
发包方：（以下简称甲方）
第一条 工程名称：
3、质保期：质保范围为乙方施工的全部工程，土建、装饰、水电安装一年、草坪养护______个月、灌木养护半年、乔木保活一年。
2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。
1、本合同价款为暂定价。
该项目乙方按______万元人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方______万元人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即______元人民币。
电 话： 电 话：
1.1工程名称：_________________
甲方：_________________
3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
发 包 人： 承 包 人：
竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为______天。
第六条双方的责任
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，结合**省**市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商一致，订立本合同。
1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
表、休闲座椅的建筑、结施施工详图向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。
签订合同地点：
甲方：_________________
2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；
5.若施工变更应以书面形式通知乙方；
开工日期：________________
第九条 工程质量及质保期
3.甲方未能按期提交施工场地；
第十条争议解决方式
第三条 设计周期
乙方：_________________
1.未及时签审施工图纸和施工组织计划；
第四条关于设计调整（更改）
第三条工程合同价款及支付方式
2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；
4、工程竣工经甲方验收合格后，双方于______日内办理完成决算，甲方扣除工程总价的10%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。
开 户 银 行： 开 户 银 行：
本合同签订日期_____年_____月_____日
第八条 材料供应
一、工程施工内容、范围、承包方式
城市园林景观工程施工合同范本
6.遇不可抗拒因素。
甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_______环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据法律之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。
1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
第九条违约责任
因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延 .
1.乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
1、 本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的______定额：sgd1-2000至sgd7-2000，收费级别按四类工程二级档。
本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。
3.负责协助办理施工的各项进场手续。
法定代表人： 法定代表人：
1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；
完工日期：_________________
乙方：
核心提示：在景观工程施工合同范本中，我们需要特别关注以下几点注意事项：对于苗木规格及其种植技术的严格把控。这是因为绿化工程的实施必须完全符合设计方案的具体需求，并且在确保苗木成功栽植与养护的过程中，必须保证其成活率达到预期标准。
4、苗木在质保期内由乙方保活，若出现死亡，乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间，逾期甲方有权另行安排，费用在质保金中扣除。
一、工程施工内容、范围、承包方式
（二）乙方违约责任：
1、设计费用计算：本工程总用地面积为，其中绿化用地，按实际绿化用地每平方米元人民币计算设计费，本合同共计设计费人民万元
1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表；
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
总日历天数：_________________天
第十三条 本合同未尽事宜，甲、乙双方协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。
3、 对隐蔽工程______小时之内进行验收。
第二条工期
6.按合同规定时间按时付款。
第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
第五条保修期
2、乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在______小时内报甲方。
3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
4、 甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料，指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源，乙方按规定承担相应费用。
2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；
3、 施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，结合__省__市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商一致，订立本合同。
3.工作内容：别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
1.1工程名称：_________________
第六条 取费原则
工程内容包括：硬景、软景、水体、景观照明等。
1.2工程施工内容、范围：_________________
3、甲方不能按时确认乙方设计图说，乙方按拖延的时间顺延设计工期。
1、本合同签订后，甲方不履行合同，甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同，乙方退还甲方所付设计费。
1.经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价520000元（预算详见“合同附件一”）；
2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
开工日期：以甲方批准的施工报告为准。
1.工程名称：别墅园林景观工程。
在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
（一）甲方违约责任：
本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。
2、乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求，甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金。
2、 苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。
本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
1.保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。
第三次付款：乙方施工图设计阶段任务完成，并经过甲方确认后_日内，甲方支付乙方设计费万元。
五、违约责任
包括但不限于以下内容：_________________园林景观工程具体包括经甲方确认的园建、绿化等施工图纸及甲方指定的施工内容等。本合同工程的承包方式：_________________包工包料、包机械、包质量、包树木成活、包工期、包安全、包文明施工、包技术方案、包材料涨价风险、包材料损耗、包材料送检及检测合格、包细部节点处理、包应缴纳的保险、包国家规定需缴纳的所有税金、各种措施费用等所有定额包含的工作内容、包向总承包单位缴纳的施工配合费，包验收及相关费用、包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包备案、竣工资料、保修等所需的全部工作内容和费用。
签订合同日期： 年 月 日
6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。
甲方：
第八条材料的认定及采购
该工程所有材料原则上由乙方采购，甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方，按设计要求双方进行封样，作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后，认为个别材料、设备或植物高于市场价，可提出要求，如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回，可书面通知甲方组织供应。
二、工期
第十二条未尽事宜，双方协商解决。
六、其它
