________年____月____日
（3）拆除模板应经施工技术人员同意。
法定代表人：_________________
4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。
2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩余钢筋由乙方清理。
经甲乙商定达成以下协议：_________________
八、关于安全生产的约定：_________________
（一）工程名称：_________________
二，甲方权利及责任
竣工日期：______年______月______日。
一、工程内容：_________________
甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。
5.7对违反安全生产标准和规章制度的行为进行纠正，必要时进行内部经济处罚或要求乙方停工整改。
1.劳务派遣人员的工资标准和福利待遇按照甲方依法制定的标准执行，实行同工同酬;
第十一条其它约定
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他法律、法规，为明确甲、乙双方的安全生产责任，确保施工安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，签订本协议。
1、工作量计算。本合同工作量的计算，以甲方签字验收后的实际工作量据实结算。
2、其它未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
第十条乙方使用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉乱接电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。
1.3发包方式：_________________甲方提供施工材料，乙方包工。1.4
四，乙方权利及责任
8、乙方应严格按投标时向甲方提供的人员名单派遣施工人员，不经允许不准替换，否则按每人_______________元标准处罚乙方。
合同履行过程中发生的争议，双方协商解决;如协商不成提交乙方所在地法院解决。
5、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
2、工程费用计算。本工程以单价为：勘探孔每米元人民币。抽水试验孔每个单价24000元，税金由承包人支付。附决算清单。
5.2负责制定安全生产技术措施并督促实施。
法定代表人_____________法定代表人_____________
6、负责外业勘察设计过程的监理。
2、负责工程技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交验工作。
十一、争议解决
六、费用的支付
1、劳务费以支票或电汇形式支付。
第九条安全责任
1、因自身原因延期交工的。
4、乙方在履行本合同的过程中，如发生重大质量事故和安全事故给甲方造成经济损失或信用损失时，甲方有权向乙方索赔。
五、付款方式：_________________
分包方：_________________为加强施工现场安全生产工作管理，认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律、法规规定，结合工程实际情况，为进一步明确甲、乙双方的管理责任和义务，经双方共同协商，签订本协议。凡在我公司注册的劳务分包单位必须签订此协议，并履行协议书中所列各项条款。
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
被依法追究刑事责任的。
3、负责对本工程实施统一的监督、检查和管理，统一规划施工现场平面布
负责人：_____________
法定代理人：
签订时间：_______年______月______日
（三）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
7、乙方负责施工人员食宿、库房围护及材料存放设施费用，
1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在__________年6月10日前必须完成全部工程。
乙方按甲方要求招聘、录用符合条件的人员，以劳务派遣的方式派往甲方。
2、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。
5.5负责安全防护所需材料和安全标志、标牌的提供。
4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
_____年____月____日
建设工程劳务分包协议
乙方：_________________
本协议书一式四份，甲、乙双方各执两份。
4、乙方须服从甲方转发的发包人与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与发包人发生直接工作联系，乙方不得直接致函发包人，也不得直接接受发包人的指令。如乙方与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担相应的违约责任。
4、预埋件和后置埋件安装费：_________________劳务费总价按实际面积结算。劳务费总额________________元
1、工程总费用（含税价）为闭口价__________元（人民币），大写（人民币）__________。
3.支付方式和支付时间：_________________
乙方：_________________
________年____月____日________年____月____日
1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。
4、本工程保修款为劳务费总额的_______________%，工程合同保修期满后一次付清。
（三）甲方按规定对乙方进场人员进行入场安全教育、考核。
劳务分包合同协议书
1、内容范围：该工程的内容范围包括：_________________室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。
十、合同订立时间：_________年______月______日。
【热门】建设工程施工劳务分包合同
乙方完成施工时，及时向甲方发出验收通知。甲方收到验收通知后______天内要及时组织人员验收，未经验收不得使用，如若使用则视为验收完成，工程质量符合要求。
4、判令被告支付租用铲车费75000元;
9.对乙方不履行合同的，甲方有权追究其违约责任;
建设工程施工劳务分包合同本.docx格式模板
2.甲、乙双方按照商定对被派遣的劳务人员进行变更的，要相应更改《劳务派遣人员名单》，并须经双方签字、盖章认可。劳务派遣人员在甲方工作期间依法需要辞退的，甲方应提前35个工作日将辞退意见以书面形式通知乙方，由乙方负责与劳务派遣人员办理终止或解除劳动合同手续，甲方应依法支付经济补偿金;
三、本合同工程总值人民币：_________________元，大写：_________________元整。
4、负责与发包人联系、协调外业勘察设计过程中所需要联系、协调的事宜。
四、质量条款
5、安装费、结算单
本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。
3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未达标的，乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。
路基劳务分包协议
1.1工程名称：_________________张家口国际大酒店6-8层精装修工程1.2工程地点：_________________张家口通泰大酒店
建设工程劳务分包合同文本菁选
乙方责任和义务
不含：_________________电梯、消防及送风系统的安装、防盗门、电梯、铝门窗的安装、金属栏杆的制安、成品烟道的安装，内、外墙保温层和油漆涂料施工、挖孔桩、土石方挖填、平整及捡底。
3、甲方对乙方承接工程的质量、进度、安全、文明施工等进行监督、指导。
劳务分包高空作业合同范本【精选文档】
日期：_________________日期：_________________
（八）乙方须组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求，履行签字手续。乙方必须按照甲方安全技术交底作业，乙方不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业。
一、合同文件组成
1、乙方包本工程施工所需要的所有机械、设备等;
身份证号码：_________________
3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。
一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量
4、竣工内部验收质量等级合格，安装费结算额为：_________________剩余费用_____验收得分100.
1、工程施工质量等级：_________________
身份证号：
第一条工程概况
3、付款方式。本工程付款为
2、乙方必须严格执行国家、工程所在地政府、业主、总包方的各种规章制度。必须严格服从项目部的管理。
甲方按实际建筑面积每平方米100元支付给乙方。
2、乙方有权拒绝执行甲方要求的违背国家有关法律、法规的指令。
1.乙方有义务把甲、乙双方签定劳务派遣协议的事实告知劳务派遣人员，并且作为乙方和劳务派遣人员签定劳动合同的其中一项条款;
（三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
四、工程质量标准
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第五条关于安全文明施工的规定
3、由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予及时地补充、完善，使其达到质量合格;若乙方无力补充、完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部费用;或因外业勘察设计质量问题，造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的外业勘察设计费用外，应根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金经甲方、乙方商定为实际损失的__%。
劳务分包工程合伙协议2024年
遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律。服从甲方的安全生产管理，不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。
3、本协议一式____份，甲乙双方各执____份。
人工挖运土石方、回填土；现浇砼工程（综合）、支模（含脚手架）、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑拆除（含除渣）、搭建临设；零星估工等（除水电安装及绿化工程外的所有工程）。
、乙方的责任与义务
7.2当事人不愿通过协商，协调解决或协商，调解不成时，可提请仲裁机构仲裁，也可向人民法院起诉。
5、设置队长和专职“三大员”。
五、质量标准及技术要求
3、29号楼a座203房室内装修费用：_________________元
1、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：
4、施工图纸、技术要求、设计变更
3.1指派代表乙方履行合同，按合同约定及甲方要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。
法定代表人：_________________
一、劳务派遣人员的条件和提供劳务的方式
2、违反合同的约定，不按时向乙方支付劳务报酬的。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
（一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
二、劳务派遣人员的招录与变更
2、保修所发生的材料费、工具设备费、人工费按公司规定处理，即：_________________因乙方原因造成的维修费用由乙方负责;因甲方原因造成的维修费用由甲方负责。
第五条合同生效和终止本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，双方履行完毕合同全部义务，竣工结算款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同除保修条款外即告终止。若工程施工中因各种原因出现停工现象，如因甲方原因造成停工的，由甲方承担责任，工期相应顺延及作出适当的补偿;如因乙方原因造成停工的，由乙方自行承担责任，工期不予顺延。
（四）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚。
五、劳务费增减
甲方：
（四）必须服从现场管理人员的指挥和管理。
地址：_________________电话：_____________
甲方责任和义务
6.12负责为本单位从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费。
总包方：_________________
十三、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份
4、本协议未尽事宜，双方协商解决。
7、工期要求：______________________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
一、工程概况
某县人民法院
一、劳务分包内容
该工程所有玻璃幕墙等外装饰项目，包括工程材料的接收、卸车、保管;材料的垂直运输、水平运输及按公司施工图纸要求将全部材料安装上墙的工作;并做好工程的成品保护，清洗，直至业主及监理验收。
2、在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
装饰装修劳务分包合同
10.对劳务派遣人员的职业道德规范、工作任务、技能培训、应达到的工作要求、应注意的安全事项、应遵守的各项纪律等履行告知、教育、管理督查的义务;
乙方：_________________
第十六条当甲乙双方发生争议时，双方协商解决；协商不成，提交北京市密云县人民法院进行判决、裁定。
计划开工日期：_______年______月______日，计划竣工日期：_______年______月______日，总工期_______天。
严重违反甲方劳动纪律、规章制度的;
3.劳务派遣人员有以下情形之一的，甲方可立即通知并退回乙方：_________________
②按职工工资总额的_____%收取。
劳务分包工程合伙协议
协议签订日期：____年___月___日协议签订日期：____年___月___日
现甲方有样板房三间，位于中山市东升镇__________花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：_________________
2、责任范围：乙方所承担的工程项目施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。
（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。
1.甲、乙双方应共同遵守本合同的各项条款。未尽事宜，由双方协商解决。经双方协商一致对本合同进行修改、补充达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
七、违约责任
2.对劳务派遣人员是否适合要求有最终决定权;
三、施工费用的确定、结算及支付方式
五，安全施工：承担由于乙方安全不力造成事故的责任和因此发生的费用
2、资质专业及等级：_______________________________。
第十九条本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。
本协议由双方签字盖章，并经鉴证机关审查证明后生效。协议书一式______份，由双方各收执______份，鉴证机关收存一份，送______份。
十一、合同有效期及份数
诉讼请求：
负责楼面墙角部位因平整度出现偏差过大，造成凸出砼的踢打用工。
第八条附则
劳务派遣服务管理费标准：_________________
2、本承包价格包含人工费、机械费、进退尝垃圾清运、材料上运费等。
（二）竣工日期：_________________
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿和诚实信用原则，双方就-------------------------___________________建设项目的工程劳务分包合作事项协商一致，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。
4、在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量。
1.必须按照劳动法的规定合法规范用工，安排劳务派遣人员在甲方的具体工作岗位，监督、检查、考核劳务派遣人员完成工作的情况;
4、到现场的材料，乙方负责卸车、保管，并按公司规定办理交接手续，在材料保管过程中出现破损、丢失按甲方制定的超定额制度进行赔偿。
8、乙方在履行本合同过程中，必须做好安全防护工作，如发生安全事故的所有责任与费用，均由乙方承担。
乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。
（一）工程名称：
5、合同工期：_________________个历天。
15、进场施工前按甲方规定缴纳安全保证金__________万元。
七、劳务派遣人员的日常管理
二、乙方责任：
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
10.劳务派遣人员应遵守甲乙双方的规章制度，服从甲、乙双方的工作安排与管理，因个人原因需要提前结束服务期的，应提前30日向甲、乙双方同时书面申请。待批准并办理完毕与甲方的移交手续后方可离职，其相关手续由乙方负责办理。
3、乙方有权对甲方派驻现场的项目经理不良行为向工程经理申诉。
（二）乙方负责其分包范围内的安全生产管理工作，服从甲方对施工现场的安全生产管理。对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求按时限整改。
甲方给乙方提供水、电、沙石、砖等建筑材料，并保证施工期内的需要。
七，本协议条款甲乙双方签字后生效，在竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付给甲方后即告终止。
2.本合同期满即终止。甲、乙任何一方如拟变更本合同内容或提前终止本合同的，都应提前一个月书面通知对方，并协商解决。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。合同终止后，甲方仍继续使用被派遣劳务人员的，则视为本派遣协议继续有效，合同期顺延，甲、乙双方应当及时补办派遣协议手续。
（六）高处作业必须正确使用安全带。
设计劳务分包协议范本【简单版】
甲方：
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
应当书面告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
3.因发生工伤而引起的所有费用，除社会保险机构按政策规定支付外，其他费用均由甲方支付，乙方负责办理;
联系方式：
7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则签订本合同，双方共同遵照执行。
乙方：________________
劳务派遣人员的劳务报酬;
编号：_________________甲方名称：_________________
甲方：____________________
6.11接受甲方比照内部管理规定，对违反安全生产管理规定行为的处罚，并承担由此产生的经济损失。
十三、保修
（四）本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮30%结算；将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励；若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。
3、承包单位需负责本工程的现场加工。实际投入的设备、仪器应满足工程进度要求。
2、提供外业勘察设计工作范围内，已有的技术资料及所需的坐标与标高资料。
5、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
七，本协议条款甲乙双方签字后生效，在竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付给甲方后即告终止。
9、补充条款
十四、其他条款
武汉建筑劳务分包合同.doc文档
7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架，如违者出现任何事故，当事人自行负责。
1、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的勘察设计委托书和技术设计书进行工程勘察设计;按本合同规定的时间提交质量合格的勘察设计成果资料，并对其负责。
乙方必须按图纸及国家工程质量管理规范进行施工，因甲方原因造成损失，由甲方负责，因乙方原因造成损失的由乙方负责。
总包与劳务分包安全协议
_______________________________________。
1、由于甲方原因造成乙方停、窝工，工期顺延。
被告：_________________
住所：_________________
一、勘察设计劳务分包工作名称：__________________
5.6负责各种机械设备、施工机具和施工用电的安全管理。
4.甲方要求劳务派遣人员进入公司前需身体健康，并根据甲方的要求提供健康证明，体检不合格的人员退回乙方，乙方自行安排;
1、提供书面的工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2、每月25日报计量。
2、乙方负责配合安装工程的预埋以及安装后修疤、补洞、线槽抹灰等所有修复工程的工作。
（七）楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾。
7、及时检查、验收乙方按期提供的中间成果资料和最终全部成果资料。
1、《安装劳务合同》
（一）工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷250元，现金50元，每10天借支一次，总额控制。
8、按照合同约定的期限和方式，支付本合同中双方约定的合同价款，以及其他应当支付的款项
分包方（乙方）：
三、材料提供
2、负责提供给乙方施工用图纸一套。
3．组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。
六、保修服务：_________________
10、工程施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。
4、当遇有两个以上分包单位在同一现场施工或存在交叉作业等危及人身安全的情况时，负责组织协调并督促分包方相互签订《安全生产管理协议书》;
_____年_____月____日
（三）本合同劳务作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。
第四条付款方式合同签订后即付人民币_____元作为进场及相关辅料的费用;完成第二层钢楼梯及电梯井即付人民币_____元作为进度款;完工后，甲方2天内组织验收，如有问题需当场提出整改，否则当验收合格，需即支付人民币_____元
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。
六、关于价款和结算的约定：_________________
2、合同签订支付预付款________元（人民币）大写（人民币）__________；余款由双方协商支付。
依照《民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
八、工作量计算及付款方式
代表：_________________
工程内部验收前安装劳务费支出不得超过安装劳务费总额的_______________%，剩余费用_______________%.工程竣工内部验收质量等级分为优质、良好、合格、整改后合格、不合格五个等级，工程竣工内部验收质量等级与安装队剩余费用挂钩，对安装队的考核以现场安装质量为主。
甲方：_________乙方：_________
三、工程日期
（五）乙方在施工作业前须按甲方要求搭设好安全防护设施。
6、甲方有权对乙方在安全生产、文明施工中存在的违章行为、安全隐患进行督促整改;
最新的劳务分包合同范本，作为劳务分包市场的标准化工具，为分包双方提供了明确、规范的合作框架。该最新的劳务分包合同范本经过深入研究和广泛征求意见，充分吸收了行业最佳实践，确保了合同内容的全面性和实用性。在最新的劳务分包合同范本中，双方的权利和义务得到了清晰界定，分包范围、工期、质量标准等核心要素得到了明确约定。同时，范本还注重风险防控，通过设定违约责任、争议解决机制等条款，有效降低了合作风险。此外，最新的劳务分包合同范本还体现了灵活性和可操作性，允许双方根据实际情况进行适当调整，以满足不同项目的特殊需求。通过使用这一范本，劳务分包双方可以更加高效、便捷地进行合作，共同推动项目的顺利完成。
（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额向乙方支付违约金；
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
1、工程名称：___________________________________。
八，本协议正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字后分别保存。
3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
甲方：_________________乙方：_________________
电力工程劳务分包合同范本
第七条工程验收
置，按北京城建集团有限责任公司CIS企业形象设计要求管理施工区、办公区、民工生活区和现场围挡;
五、关于工期的约定：_________________
9、乙方应严格按甲方要求为施工人员配备安全用品及设施，负责按甲方要求管理施工人员，现场施工出现的一切安全事故，所产生的后果及费用由乙方承担。
承包方：_________________
2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。
2、在外业勘察设计工作开始前，提出外业勘察设计纲要或组织设计书，派人验收甲方提供的所有资料。
5.3乙方要指定一名安全管理人员，负责施工现场的一切安全工作，并对施工人员进行安全文明施工教育。
六，建筑款与结算方式
五、其它
1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到常经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。
1、符合本合同约定的工作内容的国家有关标准及图纸要求。
第八条乙方人员施工前，必须对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等认真检查，发现隐患，立即停止施工，隐患排除后方可进行作业。乙方没有履行作业前安全检查职责，造成发生安全事故的，责任由乙方承担。
5.4负责提供必要的劳动防护用品。若劳务分包合同中明确由乙方自备的，甲方应对乙方采购的防护用品的材质、使用情况进行监督。
用人单位：_________________
五、付款方式：_________________
签约时间：_________________
工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
2、结合工程实际决定是否约定本工程的质量目标为优良。指标为竣工验收合格率_______%，优良品率达98%以上，工程验收一次成功。
委托代理人：_________________委托代理人：_________________单位地址：_________________单位地址：_________________
2、29号楼b座201房室内装修费用：_________________元
代表：________________
3、工程内容：___________________________________。
五，安全施工：_________________承担由于乙方安全不力造成事故的责任和因此发生的费用
b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%元
3、甲方有权对乙方的施工情况全方位考核，该工程结束后监理对其工程验收，如验收标准分数低于85分罚劳务费_______________%;低于60分取消其承揽新工程资格;并扣罚劳务费_______________%.
本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。
1、提供书面的工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2、工程内容：_________________
①每人每月_____元;
1.甲方应遵守有关安全生产和职业病防治的法律法规，预防工伤事故的发生;
8、乙方在履行本合同过程中，必须做好安全防护工作，如发生安全事故的所有责任与费用，均由乙方承担。
（二）每30天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付80%，达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
（二）本合同分包范围：同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。
甲方：_________________
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
代表人：_________________代表人：_________________鉴证人：_________________
2、保证施工现场清洁，文明施工。
②.u形扣按15%，
木工劳务分包合同专业版本
甲方_____________乙方_____________
具状人：_________________
开工工期：______年______月______日。
甲方：_________________
2、附表上的上工程量作为参考量，计量时以乙方实际完成工作量为准。
3、本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方：_________________
2、塔机高度必须满足施工及塔机相互间的安全要求，不再补助其他费用;施工电梯必须在主体完成15层前安装完成并且完成安全检测交付使用，在开工到具备竣工验收条件的时间内不再补助其他费用。
8.乙方应指定专人定期到甲方处，了解劳务派遣人员的思想动态、工作表现、遵纪情况以及对乙方的合理要求，乙方应尽力提供最佳服务;
甲方宅基地建房东西长为16.9米，东头宽为8米，西头宽为10.8米。承包给乙方建筑，第一层面积169平方米为框架结构，二层、三层分别是159平方米为砖混结构，屋顶为瓦屋面，顶层砖墙不超过0.5米，以上建筑不包括：_________________内外墙砖、地板砖、水、电等工程。
木工劳务分包合同范本专业版
6、乙方应保护甲方的勘察设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺、专利技术等，未经甲方同意，乙方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，乙方应负法律责任，甲方有权索赔。
第五条乙方负责向所属人员配发合格的安全防护用品，并指导其按规定要求正确配戴。甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉配戴好安全防护用品。
6、竣工内部验收质量等级优质，安装费全额支付，符合精品条件的工程，按集团精品工程奖励规定嘉奖安装队。
六、社会保险
三，乙方建筑工具进场后，由甲方看管，丢失被盗由甲方承担。施工图纸有甲方提供，施工方案由甲乙双方共同协商，协商期间不耽误工程进度。
一、工程概况
总包与劳务分包安全协议【简单版】
7、乙方应结合工程情况配备合格专职安全员，并持证上岗。按规定建立相应专业管理资料，负责施工现场的安全管理工作
4.负责劳务派遣人员档案管理，负责建立、接转劳务派遣人员档案;
5、若勘察设计现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行三、勘察设计劳务分包工作内容：保健防护，并承担费用。
（一）进入施工现场，必须正确佩戴安全帽，禁止吸烟，禁止酒后作业。
（4）操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒。
付款方式：_________________乙方开工后，甲方预付工程款5000元，基础完工后预付工程款10000元，一层主体完工后预付款5000元，二层主体完工后付工程款10000元，三层主体完工后付工程款10000元，工程全部完工后余款全部付清。
事实与理由：
本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。
本项目的质量标准为省级优良。乙方应坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
土石开挖劳务分包
第五条施工技术要求
为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在生产过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签订劳务分包合同，双方就施工安全管理协商达成一致，订立本协议。
（六）乙方须建立健全安全组织机构，制定安全管理制度，按规定配齐专、兼职安全管理人员。乙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格，持证上岗。
八、纠纷解决方式
土石开挖劳务分包【精选】
为了促进就业，满足甲方的用人需求，甲乙双方经过友好、平等协商，在框架内建立劳务派遣合作关系。甲方将本企业所需劳动力交由乙方统一派遣。双方经协商一致，就劳务派遣事宜签订以下协议：_________________
十、争议
7.1本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决，或有请有关部门进行调节。
工程劳务分包安全协议书【精选】
甲方：_________________
乙方：
2、《施工现场管理规范》及公司各部门下发的规章制度
十一、争议解决
3、承包方式：_________________劳务包干
6、负责外业勘察设计过程的监理。
1、投标书、承诺书、公司的各种规章制度与本合同具有同等效力。
四、工程结算
建设工程施工劳务分包合同范文
、机械设备及工具用具：_________________
注册地
3、29号楼a座203房室内装修费用：_________________元
十三、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份
2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。
七、违约责任
9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
（八）明火作业必须开具动火证，按规定清理周围易燃物，有防火措施及看火人。
5.2甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查，乙方必须接受并配合检查。
甲方：_________________乙方：_________________鉴证机关：_________________
本协议书作为劳务分包合同的附件，同劳务分包合同同时生效、同时终止。
1、工程竣工验收未达到业主要求的质量等级，执行公司相关制度。
第三条乙方责任乙方严格按甲方的各项要求，做好进入施工现场前的准备工作，遵守甲方工地各项合理的管理制度，配合工地管理;在现场必须戴好安全帽及安全绳，严格执行安全操作规程和有关安全规定，由于乙方自身原因造成的安全事故，费用和责任由乙方自负;乙方需按有关质量要求进行施工，并接受甲方的监督检查。
（五）禁止攀爬各类脚手架、跨越防护栏杆、穿行有禁行标志的出入口。
db31/30-__________《住宅装饰装修验收标准》。
乙方违约责任：
四、关于质量的约定：_________________
六、施工验收及工程量的确认
乙方：_________________
甲方：_________________
5、不履行或不按约定履行合同的其他义务，应向乙方支付违约金，同时尚应赔偿因其违约给乙方造成的损失，顺延延误的乙方工作时间。
第一条甲、乙双方选择以下第种形式确定本合同期限：_________________
2、施工过程中，甲方每月按工作量、进度的_______________%支付劳务费，额度不超过_______________元/人。月，竣工验收前，安装劳务费支出不得超过安装劳务合同总额的_______________%.
五、双方责任和义务
四，乙方权利及责任
5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
5、工程造价：
二、勘察设计劳务分包工作地点：
2.1协调各施工专业施工。
一，建筑要求
的方式支付给乙方。。
5.4乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。
一，建筑要求
本协议期为__年，自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止，如合同期满甲、乙双方无疑义，合同顺延;合同期满后甲、乙双方一方提出异议，双方协商解决。
二，甲方权利及责任
1、工作量计算。本合同工作量的计算，以甲方签字验收后的实际工作量据实结算。
第十四条乙方人员进入施工现场，必须遵守北京_建集团和北京城建六建设工程有_公司施工现场安全管理规定，在施工现场必须做到：
8、乙方指派__________同志负责现场的相关管理与协调、配合工作。
承包人：_______________（简称甲方）
劳务分包安全生产协议书
（一）开工日期：_________________
十一、工程竣工验收质量等级与安装劳务费挂钩的规定
4、乙方须服从甲方转发的发包人与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与发包人发生直接工作联系，乙方不得直接致函发包人，也不得直接接受发包人的指令。如乙方与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担相应的违约责任。
11、乙方应严格遵守国家有关劳动保障方面的政策、法规、法律，不得拖欠、苛扣工人工资，否则甲方有权直接发放，直至终止合同。
2、由于乙方的原因未按本合同要求的工期完成外业勘察设计工作，乙方应向甲方缴纳工程总价款10%的违约金。
此致
1、双方商定本工程合同承包价格元（人民币）。
天棚需打磨，地面需找平的，如果为乙方施工原因造成的由乙方负责人工费及返工材料费;如果为甲方原因造成的，由甲方另行核定费用。
甲方__________与乙方__________原于______年______月______日签订的合字第__________号_____________合同，现因________________使__________方无法继续履行合同，经双方协商同意，该合同于______年______月__________日予以终止。因终止合同给______方造成损失计__________元，由______方负责赔偿。赔偿金自______年______月______日起至______年______月______日止分______次付清，特此协议。
4.3严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。
承包方：_________________
劳务分包安全合同实用
6、乙方必须按甲方项目经理要求随时增加施工人员以保证施工进度。
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
乙方：（签章）
（四）乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。
二、分包内容：_________________
________年___月___日
5、甲方权利和义务
2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
2、甲方有权要求乙方按当地政府的要求为施工人员办理相应的手续。
第十七条本协议自签订之日起生效；本协议自乙方完成全部分包作业内容及乙方全部人员撤离施工现场、且甲乙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。
甲方的责任与义务
乙方负责建房所需工具，机械、模板等建筑用品。按图施工或与甲方协商施工保证工程质量。
九、违约责任
九、合同争议
3、由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予及时地补充、完善，使其达到质量合格;若乙方无力补充、完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部费用;或因外业勘察设计质量问题，造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的外业勘察设计费用外，应根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金经甲方、乙方商定为实际损失的__%。
注：_________________法定代表人或委托代理人身份证号码附后
4.4发生事故，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级有关部门报告。
5、乙方应保证所提供的相关资质证明材料真实、合法、有效;
9.乙方负责劳务派遣人员的日常生活、工作的协调处理工作;
（一）属于甲方的责任造成伤亡事故，由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行一次性经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方职工及家属。
承包金额的构成=单价_____实收方量 上、下浮比例金额
（十二）禁止私自在建筑结构中居住和储存物品。
甲方：_________________
（三）工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支（预支代缴保险费），交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。
地址：
兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
5、若勘察设计现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行三、勘察设计劳务分包工作内容：保健防护，并承担费用。
2___年经人介绍，原被告双方达成口头协议：由被告承建原告一、二厂房及办公室、筛选厂与硬化一、二厂房地面、料厂地面等工程，并约定被告要保证工程的质量，原告要按时支付工程款。工程于2___年8月开工，于2___年6月基本完工，但在修建地基时被告却使用部分矿石做基础。2___年9月，一、二厂房及办公室墙体多处裂缝、硬化的地面塌陷，筛选厂精矿池也发生下陷。每逢雨季，由于墙体裂缝雨水渗漏到地面形成淤泥严重影响了原告的生产、生活。就维修事宜经与被告多次协商，其只对办公楼房顶做了防水处理，其余一再以多种理由推脱，不得已原告只能对部分工程进行了维修，勉强使用。但现在办公室后期工程未予完成，厂房已成危房急需重建，原告只能停产放假。2___年4月，被告承揽县城河道治理工程，向原告提出租用铲车一台，原告要求其若他厂内急用时必须送回。但当5月原告开干选厂要用时，被告却以种种借口不予归还直至9月10日才送回。在被告借用铲车期间，因其违约原告不得已又向别人租用两台，被告送回铲车后，因无法正常使用进行维修共支付维修费25021元。
2—5条文件与《安装劳务合同》具有相同效力。
开工日期：乙方必须于_________月_________日之前开始进行外业勘察设计工作;竣工日期：乙方必须于_________月_________日之前，完成全部外业勘察设计工作，并在三日之内，上交本项目所有的外业勘察设计资料。
双方遵循平等、自愿和诚实信用原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利、义务，本着平等互利的原则，协商一致，签订本合同。
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
4、甲方负责提供给乙方全部工程材料
（2）合理使用周转材料，杜绝浪费。
甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
双方经过友好协商，共同达成土石开挖劳务分包合同，如下条款。
承包方（甲方）：
第一条工程概况
甲方盖章：____________________乙方盖章：____________________
（二）工程地点：_________________
七，本协议条款甲乙双方签字后生效，在竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付给甲方后即告终止。
4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。
甲方：_________________
3、付款方式：_________________
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。
三、劳务报酬
4.劳务派遣人员发生工伤，在接受治疗的停工留薪期，原工资福利待遇不变，由甲方按月支付。
五、责任和义务：_________________
双方经过友好协商，共同达成建筑劳务分包协议，如下条款。
依照《建设工程勘察设计合同管理办法》以及其它有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于武汉3506服装厂与甲方已经签订工程勘察设计合同，经发包人同意，甲方和乙方双方就勘察设计劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。
7、及时检查、验收乙方按期提供的中间成果资料和最终全部成果资料。
6、判令被告承担诉讼费。
8、按照合同约定的期限和方式，支付本合同中双方约定的合同价款，以及其他应当支付的款项
7、协议的生效与终止
资质证书号码：有效期：
劳务分包高空作业合同范本
2、29号楼b座201房室内装修费用：_________________元
九、乙方权利
七、乙方责任
3.甲方应做好劳务派遣人员的工资、各项社会保险费明细表，乙方根据甲方转入的工资、各项社会保险费足额发放和缴纳;
四，乙方权利及责任
传真：
无固定期限：_________________自__________年_____月_____日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止。
5、乙方应派驻工地代表监督工人施工，积极配合甲方驻工地代表的工作。
5.3负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，应及时予以制止。
6、乙方应遵守国家和地方有关劳动安全、劳务用工法律法规，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的安全防护用品;
装饰装修劳务分包合同【精选文档】
1、工程量原则：_________________本工程合同为单价合同，结算数量依据业主确认乙方完成工程量。确认原则：_________________按图纸计量，有变更的按实际工程量结算。
2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金_____元。
1、29号楼b座204房室内装修费用：_________________元
第六条违约责任
2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。
住所：_________________
建设工程劳务分包合同参考文本
2、请求法院判决被告支付违约金__________元;
劳务派遣劳务分包合同范本
二、分包工作期限
不参加社会保险的实习生的万元额度的意外险保费，按每人一份年交额一次性划入乙方指定银行账户;
五、质量标准及技术要求
（三）从事特种作业的人员必须持有特种作业操作证，无证人员禁止作业。
第四条乙方人员进场后，必须接受甲方的安全教育、考核，经考试合格后方可上岗。乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任，并做好教育记录，履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训和教育培训考核不合格的人员作业。
管理者：_________________市__________物业服务有限公司
7、乙方必须为乙方涉及本合同的外业勘察设计人员办理相应的社会保险和意外人身伤害保险。
3、《七大协议附件》
第五条甲方应当根据国家和地方有关规定为乙方办理社会保险，缴纳社会保险费，乙方依法应缴的部分由甲方负责代扣代缴。
4、承包方式：_________________单价承包。
本合同一式两份，双方各执一份。
发包方（甲方）：_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
被告：__________________________________
3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。
______年______月______日
1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
4、不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬利息，并按拖欠金额向乙方支付违约金。
第十二条本合同一式二份，甲乙双方各捃一份，具同等法律效力，双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。
7.对劳务派遣人员给甲方造成的经济损失，乙方应积极帮助甲方向劳务人员索赔，甲方提供必要的协助;
、人工、劳保、福利费：_________________
甲方给乙方提供水、电、沙石、砖等建筑材料，并保证施工期内的需要。
三、分包单位安全生产许可证号：_________________
_____年_____月_____日
3、工程工期：
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项，在自愿协商一致的基础上，签订本合同，以便双方共同遵守。
_____年_____月_____日
甲方给乙方提供水、电、沙石、砖等建筑材料，并保证施工期内的需要。
甲方：_________________乙方：_________________
甲方：_________乙方：_________
工程劳务分包补充合同【精选文档】
地址：_________________
5、对工程的工期和质量进行监督管理。
3、乙方提供承包范围内所有操作需要的抽水机、水泵、上楼的水管和建筑物外100m内、周转材料，施工措施等材料费及租赁费等;
3、附表上单价为乙方施工单价，甲方不再收取任何费用，项目部扣除甲方的管理费和其它费用均与乙方无关，支付时甲方按监理工程师认可方量和以上单价之积支付与乙方。
1、本协议一式二份，甲、乙双方各一份。
8、甲方负责按业主要求布置施工现场办公室，配置相应设施。
委托人：_________________
3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、工期要求：
2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。
5.7乙方在施工期间严禁抛，冒，滴，洒。在清理垃圾时不能
电话：_________________
甲方：____________________
1、本工程的劳务报酬金额约为_________元；
五、乙方的权利与义务
1、甲方派项目经理在工程现场管理与施工相关一切事务。
在施工生产和劳务分包过程中，双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律、法规及有关安全规范、标准和相关规定。
九、考核验收
四、合同结算使用税局统一发票。
2、由于乙方的原因未按本合同要求的工期完成外业勘察设计工作，乙方应向甲方缴纳工程总价款10%的违约金。
1、乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准。
付款方式：乙方开工后，甲方预付工程款5000元，基础完工后预付工程款10000元，一层主体完工后预付款5000元，二层主体完工后付工程款10000元，三层主体完工后付工程款10000元，工程全部完工后余款全部付清。
2.劳务派遣人员在甲方工作期间发生工伤，甲方应积极组织抢救、保护现场，并且及时通知乙方。乙方应承担工伤认定申请和劳动能力鉴定申请，以及协调工作，甲方应积极配合。工伤认定申请和劳动能力鉴定申请结束后，由甲方按照《工伤保险条例》的有关规定承担用人单位的义务，并按有关规定执行;
乙方负责建房所需工具，机械、模板等建筑用品。按图施工或与甲方协商施工保证工程质量。
十二、其他
2、若工程项目减少，该项目单项劳务费从劳务费总额中扣除。
有扬尘。如有违反，由乙方承担经济处罚及一切后果。5.8乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规，由乙方承担经济处罚及一切后果。
原告：_________________
（二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。
2、因施工质量不符合本合同约定的质量标准。
分包人：__________________
4、本工程安全事故由乙方负责，与甲方无关。
3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。
2、铝合金格栅制作安装费：_________________割片、钻头、劳防用品)
建筑承包方：_________________
5.5甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火，安装电器及使用易燃，易爆物品，必须事前告知甲方管理人员，动火时做到一人动火一人监护。5.6施工现场必须随时清理，因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置，每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后，方可离开现场。
（7）甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。
乙方：_________________身份证：_________________电话：_________________
4、由于乙方原因中途退场，上月余留金不再退换。乙方施工进度必须跟上甲方进度。否则甲方有权中止合同。
（十一）禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器。
5.甲方确因生产经营变化需减少或退回乙方劳务派遣人员时，应提前35个工作日书面通知乙方。甲方须结算清本协议第六条第一项1、2、3款的费用，经甲、乙双方商定后，由乙方负责办理有关手续;
五，安全施工：_________________承担由于乙方安全不力造成事故的责任和因此发生的费用
第四条甲方应于每_月_日以货币形式及时足额支付乙方工资，不得低于工作所在地最低工资标准。其中，试用期间的工资为。试用期结束后，工资为①元/月;②元/天;③元/m2;④元/m3;⑤计件元/个;⑥计时元/小时。生活费为_____元/月，每_月_日按时发放。甲方安排乙方加班加点，应依法支付乙方加班加点工资。
1、乙方有权要求甲方提供施工用的图纸，技术文件及安装材料。
地址：_________________电话：_____________
第八条人工费支付
工程劳务分包补充合同
3、每月根据监理工程师确认工程量进行计量，合同中的单价为乙方直接施工单价，乙方不再承担其它任何费用，在业主工程款到位后，三天内按乙方工程量附表单价的90﹪支付给乙方。余款10﹪在竣工决算后支付5﹪给乙方，余5﹪作为质量保证金，待保修期满后甲方一次性支付给乙方。工程保修期为一年。
八、工伤事故处理
四、合同结算使用税局统一发票。
根据《建设工程质量管理条例》第26条：“施工单位对建设工程的施工质量负责”，被告应当对其所承建的工程质量负责，并对因质量问题而导致的危房承担返修义务，或者承担返修及拆除相关费用99300元。
住房和建设局劳务分包【简易版】
甲方按实际建筑面积每平方米100元支付给乙方。
1、判令被告支付维修场地的费用29450元;
六、双方责任
法定代表人：_________________实际负责人
14、现场管理严格执行公司《施工现场管理制度》，同意按《安装队奖罚制度》考核与奖罚。
_____年_____月_____日
3、在现场工作的外业勘察设计人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度。
签订时间：_______年______月______日
（十三）禁止容留外部人员留宿。
（1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
2．为乙方施工协调有关工作关系：_________________
地址：_________________电话：_____________
建设劳务分包合同起诉状
中建劳务分包合同【精选模版】
区分内、外墙界面原则是以外墙面、柱按土建图纸进行外墙涂料或者外墙砖施工的部位为界限划分，具体按建设方下发的外墙面施工范围通知为准。
5.9负责协调同一施工现场多个分包单位的安全生产管理工作。
其中：_________________
二、勘察设计劳务分包工作地点：
________年____月____日
指定班组义务安全监督员，督促班组开展班前安全活动，并定期向甲方报送班组安全活动记录。
4.劳务派遣人员的每月工资、各项社会保险费甲方如不能按期支付，以及乙方未能按期转入工资卡账户，违约方应自逾期之日起每日按未支付总额5‰的比例向对方支付违约金。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
6.10做好所使用的职工宿舍、食堂的安全管理，宿舍、食堂建筑必须符合安全要求，不得私自接设电热水器、电炉、自制电热毯、电风扇等;不得私自容留外来人员住宿;不得采购不符合卫生要求的原料或半成品，不得供应变质食品。
8、负责本施工区域内重大危险源警示标志的设置，并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施书面告知乙方;
3、本案诉讼费用由被告承担。
一、工程概况
乙方责任
七、关于材料的约定：_________________
8.因甲方原因造成劳务派遣人员与乙方提前解除劳动合同的，其经济补偿责任，由甲方按照劳动法相关规定执行;
3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。
签订日期：_________________
6、甲方提供施工人员食宿条件、库房场地。
签订地点：
（九）禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示等安全标牌。
甲方于每_月_日前将2项中、、款规定的费用以
6.6负责为本单位从业人员提供必要的劳动保护用品和劳动防护用品，督促施工、操作人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。
1、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的勘察设计委托书和技术设计书进行工程勘察设计;按本合同规定的时间提交质量合格的勘察设计成果资料，并对其负责。
第八条本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本中建劳务分包合同自双方盖章签字之日起生效。
2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。
一、工程名称：_________________
13、乙方应对现场材料实施定量管理，并建立领用料制度。
5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个月内付清。
3、乙方在组织施工前应向甲方提供施工方案和进度计划表，经甲方认可后方可组织实施。
劳务分包人：__________（简称乙方）
5、甲方负责协助乙方解决工人住宿问题。
1、工程名称：_________________
（二）以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
劳务分包安全生产协议书【简单版】
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
十、合同的变更、解除、终止和其他
七、双方责任和义务
5、本协议签订后乙方三日内必须进场。
工程全部验收合格后一年以内付工程总价款100%的工程款。
（5）拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。
二，甲方权利及责任
开工日期：_________________以甲方与建设方合同、协议开工日期为准。
乙方：_________________
四、工程款支付
劳务费单价一次包干。
五、质量标准
乙方：_________________
2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。
（九）乙方须根据规定为职工办理相应的安全生产保险，其费用由乙方自行解决。
营业执照号码：有效期：
_________年____月____日_________年____月____日
开工日期：乙方必须于_________月_________日之前开始进行外业勘察设计工作;竣工日期：乙方必须于_________月_________日之前，完成全部外业勘察设计工作，并在三日之内，上交本项目所有的外业勘察设计资料。
六，建筑款与结算方式
1、工程验收后乙方按业主工程合同要求的保修期无偿保修。
此致
第二条甲方安排乙方从事的工作内容为，工作地点为中建八局南宁华润中心东写字楼项目部。
12、乙方应对现场材料及已安装完的成品设置相应的保护措施以避免破损、丢失。
最新的劳务分包合同范本不仅为分包双方提供了有力的法律保障，也为整个劳务分包市场的健康发展注入了新的活力。它的出现，进一步规范了劳务分包市场的运作，提升了市场参与者的法律意识和风险意识。同时，这一最新的劳务分包合同范本也为监管部门提供了有效的监管依据，有助于维护市场的公平、公正和透明。在此，我们要衷心感谢每一位关注和支持劳务分包市场发展的读者，是你们的关注和支持，让我们有动力不断完善和更新最新的劳务分包合同范本，为市场的繁荣稳定贡献一份力量。未来，我们将继续努力，推出更多符合市场需求、保障双方权益的合同范本，为劳务分包市场的健康发展保驾护航。
甲方责任
二、甲方工作：_________________
3、未按图纸、规范和本工程的作业指导书施工，造成工程质量不符合规定，或与其他方发生纠纷造成经济损失，由乙方负责赔偿。
4、甲方不能按期支付工程款，造成的一切后果由甲方负责。
第六条双方责任及工作
_____年_____月_____日
劳务派遣劳务分包合同范本【精选文档】
六，建筑款与结算方式
3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。
三、本合同工程总值人民币：_________________元，大写：_________________元整。
发包方：_________________
以完成一定工作为期限：_________________自_____年_____月_____日起至工作完成时终止。
1、请法院依法解除_____________年_____月_____日原、被告双方签订的商品房买卖合同;
_________________年_________________月_________________日
（四）因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。
（六）甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。
建筑承包方：_________________
第十一条甲方对在安全检查中发现的各类隐患，有权发出隐患通知书，乙方应在限期内进行整改，对于重大隐患，甲方有权停止乙方作业，乙方必须无条件遵从。
对在西安地区施工的项目，劳务分包人负责组织自有人员参加西安市建委的安全培训，并办理《西安市建设类从业人员安全教育培训合格证书》;实行施工现场义务安全监督员制度，每15名从业人员中确定1名义务安全监督员，并经西安市建委培训中心培训考核合格，取得证书和统一制作的安全帽、袖章。
一、勘察设计劳务分包工作名称：__________________
请求解除劳务分包合同起诉状
身份证号：_________________
3、工程完成时间：_________年____月____日。
2、负责审查劳务资质和安全生产许可证，不得将工程分包给不具备相应资质的劳务队伍施工。负责将本单位安全管理要求对乙方进行全面施工安全技术交底，并有书面记录或资料;
3、本协议未尽事宜，经双方协商解决。
1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在__________年6月10日前必须完成全部工程。
6、乙方不按时进行施工现场恢复工作的或进行现场恢复工作但没有恢复到位的造成其他损害类案件或事故发生的，由乙方自己承担责任；对虽然进行现场恢复工作，但因没有按要求制作保留现场影像资料、又因其他因素造成或发生事故而又无法说清楚受到牵连的，由乙方承担后果。
1．提供食宿条件：_________________
电力工程劳务分包合同范本【精选示例】
7、乙方必须为乙方涉及本合同的外业勘察设计人员办理相应的社会保险和意外人身伤害保险。
签订地点：
内产生的建渣清运至现场指定堆场。
七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。
租户：_________________
特种作业人员必须取得《职业资格证书》和《特种作业操作证》，无证人员严禁安排上岗操作。
日前转入乙方银行账户。乙方根据甲方提供的劳务派遣人员的工资清单，转入每个劳务派遣人员的银行工资卡账户内;
法定代表人：_________法定代表人：_________
3、投入足够的人力、物力、保证工期；加强现场管理，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款。
发包方：_________________
甲方现有工程委托乙方劳务包干，为明确双方各自的权利、责任和义务，甲、乙双方结合本工程具体情况友好协商，订立本合同，双方必须共同遵守。
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。
3.全面负责被派遣劳务人员的劳务用工管理、劳务纠纷处理与社保办理，处理涉及劳动关系的所有事宜，与劳务派遣人员签订劳动合同，并且提供给甲方备案;
电话：_________________电话：_________________
1、若工程项目增加，按甲方审核增加项目的单价记取，并核算出单项劳务费，计入劳务费总额。
1、资质证书编号：_________________________________；
其中：_________________
（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付______元的违约金；
法定代表人：_________法定代表人：_________
承包方：_________________
6.1遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业、监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
今由甲方金瓯富贵世家3#、4#楼钢筋绑扎承包给乙方，从标准层至工程完工，按建筑面积元/m2计算。
_________年____月____日_________年____月____日
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审。
甲方：（签章）
劳务派遣的服务管理费用;
工程劳务分包安全协议书
4、不得将其承包的工程以任何名义再次分包或非法转包;
1、工程地点：___________________________________。
付款方式：_________________乙方开工后，甲方预付工程款5000元，基础完工后预付工程款10000元，一层主体完工后预付款5000元，二层主体完工后付工程款10000元，三层主体完工后付工程款10000元，工程全部完工后余款全部付清。
乙方：_________________身份证号：_________________
九、附则
（十）非电工禁止进行电气作业。
承包人：__________________
2、乙方应服从甲方的统一组织协调和监督管理，严格按照北京城建集团有限责任公司有关规定做好施工区、办公区和民工生活区的管理，自觉维护北京城建集团有限责任公司的整体利益和社会信誉;
6、甲方指派__________同志负责现场的相关管理与协调工作
3、乙方必须配合甲方及时签订安全生产管理协议书和工程劳务分包经济合同;
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
竣工日期：_________________以甲方与建设方合同、协议竣工日期为准。
第四条工期（三个月）
6、严格遵守甲方要求的作息时间（施工中可根据实际需要调整工作时间），有事须向甲方提前请假。
（二）必须执行交底规定的安全技术措施，未经交底禁止作业。
派遣单位：_________________
1、工程地点：_________________
八、工作量计算及付款方式
甲方：_________________
6.13对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故，乙方应立即报告甲方和有关部门，按照国家有关法律、行政法规对事故进行调查处理，并承担相应的民事责任和法律责任;对突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故的，乙方承担其工伤保险待遇。
八、1、甲方有权对乙方进行全方位管理，对乙方承担工程的质量、安全、进度、文明施工进行监督、检查，如达不到公司及工程业主要求，甲方有权按招标书中的规定及乙方的承诺对乙方处罚，直至终止合同。
1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
地址：_________________电话：_____________
（三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
4、负责与发包人联系、协调外业勘察设计过程中所需要联系、协调的事宜。
八、劳务分包人资质
③。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。
现居住地址：_________________
原告：_________________
1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规、标准、规范，并严格执行甲方的各项安全管理规章制度;
1
__________省置业有限公司
承包人：__________________
乙方：_________________
严重工作失职，营私舞弊，给甲方造成重大经济损失的;
发展商：_________________市__________实业发展有限公司
第七条争议或纠纷处理
六、双方责任
十二、本合同双方签字盖章后生效。
4.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。
四、劳务费
十、违约责任
本勘察设计劳务分包工作的质量标准及技术要求，见承包方的勘察设计委托书和技术设计书
1.6工程质量标准：_________________优良。
1、做好施工现场地下管线和邻近建筑物，构筑物的勘查、保护工作。服从甲方及监理单位对施工现场安全管理工作。如因乙方原因造成地下管线和邻近建筑物的损坏，由乙方负责修复、赔偿并承担相应的责任。
四、工期要求：
（一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。
甲方：_________________
2、工程地点：_________________
乙方：_________________
八、施工变更
依照《建设工程勘察设计合同管理办法》以及其它有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于武汉3506服装厂与甲方已经签订工程勘察设计合同，经发包人同意，甲方和乙方双方就勘察设计劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。
甲方按实际建筑面积每平方米100元支付给乙方。
三，乙方建筑工具进场后，由甲方看管，丢失被盗由甲方承担。施工图纸有甲方提供，施工方案由甲乙双方共同协商，协商期间不耽误工程进度。
二、合同清单及价款
4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要。
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，向__________人民法院提起诉讼。
3、工程完成时间：_________年____月____日。
________________年________________月_____________日
甲方（发包单位）：________________
第十五条事故处理
八，本协议正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字后分别保存。
（1）在____年___月___日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
5.1负责向乙方进行施工前安全技术总交底和施工过程中的安全监督检查。
甲方宅基地建房东西长为16.9米，东头宽为8米，西头宽为10.8米。承包给乙方建筑，第一层面积169平方米为框架结构，二层、三层分别是159平方米为砖混结构，屋顶为瓦屋面，顶层砖墙不超过0.5米，以上建筑不包括：_________________内外墙砖、地板砖、水、电等工程。
6.4负责本单位从业人员的安全生产、文明施工管理，组织实施施工、操作人员入场前、定期和经常性的安全、文明施工教育培训;保证操作人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促施工人员自觉遵守安全生产的各项规章制度。
甲方（签章）：_________________乙方（签章）：_________________
负责人：
承包方（乙方）：_________________
1、由于甲方原因造成乙方停、窝工，工期顺延。
分包人：__________________
十五、合同有效期
四、甲方权利与义务
2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。
劳务派遣人员的社会保险费用或实习生的意外险费用;
第十条未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。
八，本协议正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字后分别保存。
4、本工程按国家电力公司电气装置验收规范施工，如造成施工质量问题返工由乙方负责，发生的费用由乙方承担。
三、乙方工作：_________________
因一方违约给另一方造成经济损失，由违约方承担。合同无法继续旅行时，合同终止并追究责任。
1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。
2、工程地点：_________________
（一）甲方工作
三、劳务派遣人员的工资、各项社会保险费的支付
2、协议执行过程中因不可抗力造成的工期延误或其他事故按有关本协议内容方面的通用条款解决。
4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
建设劳务分包合同起诉状【精选示例】
料、垃圾清运等。
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
六、甲方责任
3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。
住址：
5、乙方必须加强所属人员的安全教育，认真执行安全技术规范；施工过程中出现任何安全事故，均由乙方自行负责。
6.5落实甲方安全技术交底和安全技术措施的要求，并针对分项工程和作业环境实际，对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。指导、督促作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。严禁安排操作人员带病上岗和连续加班。
6.劳务派遣人员发生工作事故的，乙方接到甲方通知后，按相关保险条例妥善处理，并负责办理申报和理赔事宜;
乙方：_________________
本合同在履行过程中如发生争议，甲、乙双方友好协商解决。友好协商解决不成，可向武汉仲裁委员会申请仲裁
（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付______元的违约金；
5、竣工内部验收质量等级良好，安装费结算额为：_________________剩余费用_____验收得分100.
在试用期内不符合甲方工作要求的;
建房房主：_________________
建房房主：_________________
3、按本合同约定向乙方支付工程费用。
1、乙方包本工程各工种和管理人员的工资、劳保及福利费等。本工程各工种和管理人员的工资、劳保及福利费等已包括在承包单价中。
（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金_______元，甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。
乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。
d、竣工验收合格后，甲方付款20%元。
（二）甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。
2．加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
住址：
二、合同工期
乙方责任和义务：
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
_____年____月____日
原告根据合同约定向法院起诉，要求法院判决解除原、被告之间的房屋买卖合同，并要求法院判决被告依合同约定支付违约金。原告特提起诉讼，请求法院判如所请。
劳务分包终止协议范本
总承包单位：______________限责任公司（以下简称甲方）劳务分包单位：______________有限责任公司（以下简称乙方）为了贯彻落实国家的法律、法规、建设部和内蒙古自治区政府与行业部门的相关规定，在陕西关中建筑有限公司所属的工程项目中承包劳务时，必须签订“劳务分包安全管理协议书”并与“劳务分包合同”具有同等法律效力。一、甲乙双方的责任、权利和义务1、贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》（GJG59-20__）陕西关中建筑公司安全生产与文明施工的相关规定。2、在施工现场和工程施工中，加强安全生产与文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故。贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保工程施工全过程的安全生产与文明施工。3、进入施工现场的作业人员需符合内蒙古自治区劳务用工规定，按有关规定办理劳务注册和相关保险等。4、进入施工现场上岗作业前，要对作业人员进行安全生产及基本操作教育培训与考核，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。5、工程开工前要编制施工组织设计、冬雨季施工方案、施工现场临时用电施工组织设计、专项施工方案（含专家论证方案），要按规定履行审核、审批手续经总监理工程师签字后方可实施，并由甲乙双方的专职安全员进行现场监督。6、工程开工前要按分部分项工程进行安全技术交底，并履行书面签字手续。7、必须坚持“验收合格，才能使用”的原则。对各类脚手架、模板制作与安装、模板支撑体系、基坑与沟槽支撑及支护、支搭好的水平安全网和立网、暂设电气设备设施、各种机械设备、安全防护用品（安全帽、安全带、安全网等），要按照“安全生产验收制度”进行验收，验收合格并履行签字手续后才能使用。8、甲乙双方须另行签订“防火安全协议”与“治安保卫协议”。9、施工现场一旦发生伤亡及其它安全事故要全力抢救伤员和保护现场，按照本协议规定报告。配合上级主管部门与当地政府相关部门做好事故的调查工作。二、甲方的责任、权利和义务1、及时宣传贯彻国家、建设部和内蒙古自治区政府与行业部门的法律、法规、规范、规程、规定、标准和企业的安全生产与文明施工规章制度等。2、监督、指导和协助乙方对管理与作业人员进行经常性的安全生产教育，规定与准备上岗前安全教育培训考核方面的学习资料、试卷和发放安全生产教育片等。3、按鄂尔多斯市的有关规定办理职工意外伤害保险。4、对施工现场实施定期与不定期的安全生产与文明施工监督、检查、指导，发现有隐患或重大隐患有权责令限期整改或立即停工整改。对不接受整改或逾期不改的乙方有权进行经济处罚。5、对安全生产与文明施工管理不严、未按本协议相关规定对作业人员进行安全教育培训考核、违反甲方的安全生产规章制度与安全生产责任制及施工安全操作规程、使用无任何手续的零散工、未按经审批的施工组织设计与专项施工方案实施及违反安全技术交底、未经甲方书面批准擅自拆改安全防护设施等，如发生伤亡事故或连续发生四级以上（含四级）伤亡事故的乙方，有权对乙方处以5仟元以上10万元以下的罚款，并根据所发生的事故等级及所造成的后果，有权终止“劳务分包合同”，其经济损失由乙方承担。6、负责施工组织设计、施工现场临时用电施工组织设计或方案、专项施工方案的编制审核与审批。7、负责按分部分项工程安全技术交底，由甲方项目部有关人员书面交到乙方所属施工队的管理人员（含班组长），并履行签字手续。8、负责组织各类安全防护设施、临电设施、机械设备、安全防护用品等检查验收工作，经验收合格后才能使用。三、乙方的责任、权利和义务1、乙方必须具有相应的劳务“资质证书”与“安全生产许可证”；管理人员必须持有关部门颁发的有效证书；50人以下的至少设1名专职安全员；50人～200人的至少设2名专职安全员；超过200人的至少设3名专职安全员。2、乙方的劳务作业人员必须符合内蒙古自治区劳务用工规定与办理“意外伤害保险”及签订“劳动合同”，所报人员花名册应与实际相符，不得擅自更换。作业人员调换时，应提前报甲方，经同意办理有关手续和安全教育培训考核合格后才能上岗作业。严禁私招乱雇无任何手续的零散工上岗作业，否则有违规行为与发生生产安全事故由乙方负主要责任及承担一切损失。3、落实甲方的安全生产责任制，将安全生产责任制按相关人员一式二份各自签名后报项目部专职安全员一份，相关人员自留一份。4、落实分部分项工程的安全技术交底，由乙方的管理人员（含班组长），按甲方项目部有关人员的书面安全技术交底交到同一工种的所有作业人员，并将所有作业人员接受安全技术交底的书面签字手续（安全技术交底签到表）报给甲方项目部专职安全员。5、负责对所有作业人员及管理人员进行安全生产教育培训与考核的具体工作及时间安排，将考核后的人员按甲方的“应知应会安全教育培训考核登记表”（同项目部安全员或资料员领取）列表报甲方项目部专职安全员。对未进行教育培训或教育培训考核不合格的作业人员不能安排上岗作业。6、对特殊工种（架子工、电工、电气焊工、信号工等）的劳务作业人员必须持有效的操作证上岗。7、落实甲方“班组班前安全活动制度”。班组班前安全活动由乙方的各班组长（是兼职安全员）负责实施。8、负责定期或不定期对乙方的管理人员与全体作业人员进行安全教育工作，。9、服从甲方项目部或甲方安全部门对施工现场的监督、检查、指导，对检查出的安全隐患立即进行整改并根据隐患程度接受相关的经济处罚。10、对甲方项目部不安全的指令有权拒绝。在危及人身安全与设备或建筑设施时，有权采取停工措施，并有权书面要求甲方项目部提供符合安全生产的条件和安全防护设施。四、安全事故处理及报告1、施工现场一旦发生伤亡事故及其它安全事故，按调查组的责任认定进行处理。属乙方责任或工人违章操作发生各类安全事故，由乙方对其伤者和家属按有关规定进行经济赔偿；属甲方责任，由甲方承担经济赔偿；属双方责任，依据责任大小由甲乙双方协商解决。经济赔偿采取一次性方式。2、乙方的管理人员与作业人员发生伤亡事故后，不分责任属哪一方，其伤亡者的具体善后工作均由乙方负责安排和处理。3、施工现场一旦发生伤亡及其它事故，乙方必须立即向甲方如实报告，不得迟报、瞒报、慌报、漏报。甲方项目经理接到报告后要立即启动应急救援系统进行救援，并由甲方的项目经理立即向分公司经理如实报告。4、乙方如违反上述第3条规定，对所发生的事故迟报、瞒报、慌报、漏报的，甲方有权对乙方处以5仟元以上10万元以下的罚款，并承担一切相关责任与经济责任。五、本“安全管理协议书”中有关条款与国家和当地政府及行业部门现行的法律、法规、规范、规程、规定、标准等不符时，以其相关规定为准。六、本“安全管理协议书”壹式俩份，甲乙双方各执壹份，双方盖章签字生效，至乙方劳务分包项目完工及所有管理人员与作业人员撤出本施工现场后自行终止。甲方（盖章）乙方（盖章）（盖公司章）（盖法人单位章）项目经理__________（签字）法定代表人或委托代理人—————（签字）签订日期：_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
劳务分包合同的模板【精选示例】
在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。
2.劳务派遣人员的工资、各项社会保险费，甲方应于每月
七、乙方责任
1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
3、竣工内部验收质量等级不合格，经整改后合格，扣罚安装队剩余费用的_______________%.
3、在现场工作的外业勘察设计人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度。
第三条甲方安排乙方执行标准工时/综合计算工时/不定时工作制中第种工作制。休息休假按国家和省有关规定执行。
甲方代表：____________________乙方代表：____________________
4、承包范围：_________________水电工、木工、漆工、瓦工。
9、负责将本作业区域和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方;
2.劳务派遣人员在派往甲方工作期间，享有甲方规定的福利、劳保、工作、学习、休息等待遇和评优、评先等权利。
6.3施工、操作人员在施工前，必须接受入场安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底，并建立安全教育培训档案;未经安全教育培训或安全考核不合格的人员不得安排上岗。
甲方：_________________身份证：_________________电话：_________________
2、竣工内部验收质量等级不合格，经整改后仍不合格的，扣罚安装队全部剩余费用
联系电话：_________________
2、违约按投标书的相关处罚条款处罚。
6、质量要求：_________________gb50210-__________《建筑装饰装修工程质量验收规范》、
1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。
3、工作内容：_________________
1、配合乙方办理进行本协议工作内容范围内的有关工作手续。
六、甲方责任
2、在外业勘察设计工作开始前，提出外业勘察设计纲要或组织设计书，派人验收甲方提供的所有资料。
承包人：__________
劳务分包承诺书范本.doc文档
2、工程地点：
劳务分包合同通用文本.doc文档
发包方：_________________
二O一七_____年_____月_____日
第二条承包范围
6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退场，甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。
1、玻璃幕墙制作安装费：_________________沫棒、切割片、钻头、劳防用品)
设计劳务分包协议范本
甲方：_________________乙方：_________________
二、乙方责任：
4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。
法定代表人：_________________
第二条甲方负责事项
违反本公约租户义务条款规定的，物业管理公司有权处理，并要求限期整改;逾期不整改的，有权强制整改，包括采取停水、停电、停气等催改措施;对该步行街公共利益造成损失的，物业管理单位有权要求责任人予以赔偿并承担违约金;强制整改措施予以公告，赔偿金和违约金纳入公共收入。赔偿金和违约金的项目及标准，由物业管理公司议定，经物业管理主管部门核准后执行。
九、劳务派遣协议的期限
4、乙方拿到工程后，不得转包或分包工程，如转包或分包工程则甲方有权立即解除合同并责令其退场，乙方赔偿甲方因此造成的一切损失。
5、承包方式：_________________包清工，电动工具及零配件由乙方自备。
1.甲方向乙方支付的劳务费用包括：_________________
十二、违约责任
一、工程概况：_________________
2.对甲方不履行合同的，乙方有权追究其违约责任;
4、工程造价：_________________人民币_____元;
三，乙方建筑工具进场后，由甲方看管，丢失被盗由甲方承担。施工图纸有甲方提供，施工方案由甲乙双方共同协商，协商期间不耽误工程进度。
之间的劳动关系等后续工作，尽量避免对甲方的正常生产运营造成不利影响;
身份证号：
1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关要求进行施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据。
第十二条甲方有权对乙方在安全生产中存在的问题进行罚款处罚，罚款处罚在甲方项目负责人和安全管理人员签字确认后即生效，乙方在接到罚款通知后一周内要向主罚单位缴纳罚款，逾期不交的加倍处罚，并从当月工程款中扣除。
现甲方有样板房三间，位于中山市东升镇__________花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：_________________
4、承包方式：
4.2对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。
甲方乙方
________年____月____日
工程地点：_________________
1、工程名称：
乙方（分包单位）：________________
2.2按时，保质，保量提供施工材料。
第一条工程概况
十一、合同订立地点：。
甲方应支付的相关社会保险费用数额按双方约定的标准，由乙方书面通知甲方;
2、工程费用计算。本工程以单价为：勘探孔每米元人民币。抽水试验孔每个单价24000元，税金由承包人支付。附决算清单。
甲方宅基地建房东西长为16.9米，东头宽为8米，西头宽为10.8米。承包给乙方建筑，第一层面积169平方米为框架结构，二层、三层分别是159平方米为砖混结构，屋顶为瓦屋面，顶层砖墙不超过0.5米，以上建筑不包括：_________________内外墙砖、地板砖、水、电等工程。
e、余款5%元待壹年保修期满后结清。
c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15%元。
6.因社保费用为提前申报，故甲方每月10日前应将社保费用增减情况通知乙方;
甲方将其承担的__________________勘察设计项目中的外业勘察设计部份，委托乙方实施。具体工作内容及工作量见甲方提供的勘察设计委托书。
乙方：_________________
5、负责工程安全管理工作，现场施工中工作人员不得吸烟。
六、保修服务：_________________
事实和理由：
7.确定和调整劳务派遣人员的劳务报酬标准;
乙方责任
______年______月______日
法定代表人/授权人签字：_________________法定代表人/授权人签字：_________________
劳务分包人：__________
本合同有效期自合同签订之日起至保修期满有效。
5、由于乙方原因导致本工程质量、安全、进度、环境保护、文明施工没有达到本协议规定的目标及指标，施工过程中乙方人员不服从甲方人员的管理，在统一着装、项目部安置、对外联系、现场安全围护、文明施工标志等事项上不按甲方人员要求办理，结算时甲方按甲乙双方的结算费用额的______%对乙方进行处罚。
__________区人民法院
第十三条甲、乙双方要不断总结分析安全生产形势，对乙方和乙方作业人员重视安全生产、安全工作成绩显著的，甲方应予表扬和奖励。
5.按合同条款规定派遣符合条件的劳务人员到甲方工作。对于甲方按本合同相关条款停止派遣并退回乙方的劳务人员，乙方应予接收并负责处理与劳务人员
第七条双方约定的其它事项：_________________
劳务分包合同通用文本
3.甲乙双方任一方违约，违约方应向对方承担违约责任，并承担相应的经济赔偿。
综上所述，由于生产车间属于危房无法正常使用，原被告双方就工程余款及铲车的租金和维修费用始终协商不成，达不成一致意见，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国民事诉讼法》的相关法律法规规定，特向贵院提起诉讼，请求依法审理，维护原告的合法权益。
九、关于违约责任的约定：_________________
为满足甲方承包国高网成渝环线乐雅高速公路tj12合同段路基土建工程施工的需要，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，望双方共同遵守。
劳务分包安全合同范本
、依据建设方提供的施工图和设计变更的全部土建工程。按行业标准要求植筋的，如因乙方操作原因发生的二次检测等相关费用由乙方负责，含施工区域内和料场卫生打扫，施工区域
二、工程价款的结算方式
第一条工程名称、分包范围及作业内容
a、开工后8日内，甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
工程承包人：
3、承包内容：_________________工作量清单。
（十）施工过程中需要新进场人员的，乙方必须备齐相关人员资料和手续，在人员进场前以书面形式报甲方，甲方书面批准后方可进场，进场后乙方配合甲方对新进场人员进行安全教育考核，合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故，乙方承担全部责任。
双方经过友好协商，共同达成建设工程劳务分包协议，如下条款。
3.2严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，严格按照图纸说明进行施工，参加竣工验收。第四条工程款支付方式
11.为劳务派遣人员提供必需的劳动条件、劳动工具和业务用品，以及符合国家规定的劳动安全卫生设施和必要的劳动防护用品，为劳务派遣人员提供简单的工厂医疗服务。
本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。
1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（gb50210－__________、gb50303－__________、gb50242－__________、gb50327－__________等）作为本工程的质量评定验收标准。
2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。
身份证号：_________________
甲方将其承担的__________________勘察设计项目中的外业勘察设计部份，委托乙方实施。具体工作内容及工作量见甲方提供的勘察设计委托书。
3、付款方式。本工程付款为
3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。
十一、合同订立地点：。
1.劳务派遣人员在派往甲方工作期间，其日常管理工作、安全教育、月评、季评及年度考核等均由甲方负责落实;
4.5施工现场各自必须配备专职的安全管理人员，并持有安全生产考核合格证书。
法定代表人或委托代理人
3、提供勘察工作范围内，地下已有埋藏物的资料及具体位置分布图。
电话：_________________
3、判令被告赔偿用建设工程时使用矿石作地基的费用3000元;
1、内容范围：该工程的内容范围包括：_________________室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。
5、判令被告支付租用铲车维修费用5021元;
劳务分包安全协议书范文
中建劳务分包合同
建设工程施工劳务分包合同范文
2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。
甲方：_________________
1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
1、单价及清单见附表
十二、本合同双方签字盖章后生效。
2、判令被告支付厂房与办公房返修、拆除费用99300元;
二、工程承包范围和内容
（五）甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。
建筑规模：_________________
第十八条其它事宜：
甲方：_________________
劳务分包承诺书范本
本勘察设计劳务分包工作的质量标准及技术要求，见承包方的勘察设计委托书和技术设计书
6、乙方应保护甲方的勘察设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺、专利技术等，未经甲方同意，乙方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，乙方应负法律责任，甲方有权索赔。
（七）乙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工作，向所使用的人员提供合格的个人防护用品。
4、乙方在履行本合同的过程中，如发生重大质量事故和安全事故给甲方造成经济损失或信用损失时，甲方有权向乙方索赔。
6.2人员进场，必须及时如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等;严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员。
（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付______元的违约金，乙方应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
7、负责生产安全事故的报告工作，现场发生事故后，积极处理抢救，并按规定程序上报;
3、工程经公司集团监理部内部竣工验收以后，并经用户及当地质监站竣工验收合格，经营部结合集团监理部验收质量等级报告进行安装费用总结算。
住房和建设局劳务分包
三、工程质量管理：_________________
劳务分包合同协议书【精选模版】
2、工程地点：___________________________________。
________年____月____日
十、结算方式
1、负责及时传达上级有关安全生产方面的法律、法规和其他要求;
四、双方应共同遵守的法律、法规及其他要求：_________________
租户不按规定缴交管理服务费、维修基金等费用以及赔偿金、违约金的，处以每日千分之二的滞纳金;无正当理由逾期三个月仍拒绝缴交的，物业管理公司可采取停水、停电、停气等催缴措施及通过法律途径追讨上述费用之权利。
2、本协议自双方代表签字之日起生效，竣工决算并付清工程款后失效。
有固定期限：_________________自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止。其中试用期自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止。
五、安全条款
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
（三）施工面积：_________________
一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量
延。
由过错方承担违约责任。
7、乙方不履行合同其他义务或约定时，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
4、甲方有权在乙方施工人员不足无法满足进度情况下要求乙方增加人员，乙方若不能在规定时间内增派人员，甲方有权自行安排增加人员，费用按实际发生计算，按面积计算不优惠，并从乙方安装费中扣除。
3、不履行或不按约定履行合同的其他情况。
3.劳务派遣人员在甲方工作期间，因病、工伤在医疗期内的，以及女性职工的“三期”期间，甲方不得通知乙方与其终止、解除劳动关系，甲方应按劳动法的有关规定继续履行用人单位的职责。
2、合同一式_____份，由甲、乙双方各执____份。
8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施，如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失。
（2）在____年___月___日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。
2、加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
1.5工期：_________________按项目部制定工程进度计划执行。
2、提供外业勘察设计工作范围内，已有的技术资料及所需的坐标与标高资料。
甲方：_________________乙方
4、甲方委派驻工地代表，监督乙方的工作。
（二）属于乙方责任或乙方人员不服从管理、违章作业发生的事故，由乙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿，甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚标准：重伤事故每人次处以五万元罚款；亡人事故每死亡一人处罚三十万元。
2.3开工前3天，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场技术交底，提供施工所需的用水，用电。项目质检员对工程质量，安全，进度进行监督检查。第三条乙方负责事项
1、本合同自双方代表签字盖章后生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后失效。
5.1乙方应按图纸施工，并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定，违反操作规程导致发生安全事故，乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失，甲方协调处理。
5、负责编制施工组织总设计和安全技术措施、方案，并针对工程施工特点，对乙方进行详细的书面安全技术交底，并监督检查执行情况;
建筑承包方：_________________
第三条乙方的权利和义务
本合同生效后，乙方上报工作量的时间为每月月底，按实际完成工作量的80%支付，支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行，支付时间为次月15日-20日，工程完工付到实际完成工作量的95%，5%尾款竣工结算后一次付清。
1、乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
1、乙方必须严格按甲方要求进行施工，达到甲方工程质量验收标准及工程合同要求达到___________________的质量评定等级要求。
劳务分包终止协议范本【精选示例】
第三条承包金额
传真：
甲方责任
代表人：
路基劳务分包协议【精选文档】
乙方姓名：_________________联系电话：_________________
诉讼请求：
1.劳务派遣人员可由甲方自行面试、确认录用，也可委托乙方进行招聘并交由甲方确定。派遣的劳务人员一经确定，甲、乙双方应拟定《劳务派遣人员名单》，并签字、盖章，作为本合同的附件，由乙方与劳务派遣人员签定劳动合同;
劳务分包安全协议书版本
以下无正文
1.劳务分包人基本情况
3、提供勘察工作范围内，地下已有埋藏物的资料及具体位置分布图。
建设工程施工劳务分包合同范文
第九条乙方使用的特种作业人员必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人擅自操作使用电气、机械设备。
6.9有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业;发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
6.7向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况等并负责安全使用，严禁机具“带病”运转。
乙方：____________________
2、负责向乙方提供临时水电。
6、乙方权利和义务
第六条由甲方或乙方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方承担。乙方自带的机械设备、电气设备等必须符合相关安全规定，并负责日常的检查、维修、保养。
甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则，依法签订本合同。
劳务分包人：
甲、乙双方在平等互利的原则下按照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承揽条例》及《建筑工程合同条例》，经协商，乙方同意承担甲方安装工作，并达成协议如下：___________
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。
乙方：____________________
二、施工范围及内容：_________________
法定代理人：
3．派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
甲方（用人单位）名称：_____________住所：_____________法定代表人（委托代表人）__________________重要认真人（委托代表人）__________________乙方（劳动者）姓名：_____________性别：_____________出生年代：_________________家庭住址：_________________住民身份证号码（或其他有效身份证件号码）_____________甲乙两边根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动条约法》等执法、规矩、规章的规定，在划一志愿、协商同等的底子上，同意订立本劳动条约，共同服从本条约所列条款。一、条约限期和限期第一条甲、乙两边选择以下第_____________种情势确定本条约限期：_________________（一）牢固限期：_________________自___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。（二）无牢固限期：_________________自___________年___________月___________日起至法定的或本条约所约定的停止条件出现时止。（三）以完成肯定的事变任务为限期。自___________年___________月___________日起至_________________事变任务完成时即行停止。此中试用期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止，限期为___________天。二、事变内容和事变地点第二条根据甲方事变必要，乙方同意从事_____________岗亭（工种）事变。经甲、乙两边协商同意，可以变动事变岗亭（工种）第三条乙方应根据甲方的要求，定时完成规定的事变数量，到达规定的质量标准。第四条乙方同意在甲方摆设的事变地点_____________从事事变。根据甲方的事变必要，经甲乙两边协商同意，可以变动事变地点。三、事变时间和苏息休假第五条乙方实行________________工时制。（一）实行标准工局势情制的，甲方摆设乙方逐日事变时间不高出八小时，每周不高出四十小时。甲方由于事变必要，经与工会和乙方协商后可以延伸事变时间，一样平常逐日不得高出一小时，因特别缘故起因必要延伸事变时间的，在保障乙方身材健康的条件下延伸事变时间逐日不得高出三小时，每月不得高出三十六小时。（二）实行综合盘算工局势情制的，均匀逐日事变时间不得高出8小时，均匀周事变时间不得高出40小时。（三）实行不定局势情制的，事变时间和苏息休假乙方自行摆设。第六条甲方延伸乙方事变时间的，应依法摆设乙方划一时间补休或付出加班加点人为。第七条乙方在条约期内享受国家规定的各项苏息、休假的权利，甲方应包管乙方每周至少苏息一天。四、劳动掩护和劳动条件第八条甲方应严格实行国家和地方有关劳动掩护执法、规矩和规章，为乙方提供须要的劳动条件和劳动东西，创建健全生产工艺流程，订定操纵规程、事变范例和劳动寂静卫生制度及其标准。第九条对乙方从事打架职业病危害的作业的，甲方应按国家有关规定构造上岗前和离岗时的职业健康查抄，在条约期内应定期对乙方举行职业健康查抄。第十条甲方有任务认真对乙方举行政治头脑、职业道德、业务技能、劳动寂静卫生及有关规章制度的教诲和培训。第十一条乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理职员漠视乙方寂静健康的举动，有权提出品评并向有关部分检举控告。五、劳动报酬第十二条乙方试用期的人为标准为_____________元/月。（试用期的人为不得低于本单位雷同岗亭最低档人为大概本条约第十三条约定人为的80%，并不得低于用人单位地点地的最低人为标准）第十三条乙方试用期满后，甲方应根据本单位的人为制度，确定乙方实行以下第__________种人为情势：_________________（一）计时人为。由以下几部分构成：_____________、________________、________________、________________；其标准分别为________________元/月、________________元/月、________________元/月、________________元/月。如甲方的人为制度产生变革或乙方事变岗亭变动，按新的人为标正确定。（二）计件人为。甲方应订定科学公道的劳动定额标准，计件单价约定为________________元。（三）其他人为情势。具体约定在本条约第四十四条中明白。第十四条甲方应以法定货币情势按月付出乙方人为，发薪日为每月________________日，不得剥削或无端拖欠。甲方付出乙方的人为，应不违背国家有关最低人为的规定。第十五条甲方摆设乙方延伸日事变时间，应付出不低于乙方人为150%的人为报酬；摆设乙方在苏息日事变又不能摆设补休的，应付出不低于乙方人为200%的人为报酬；摆设乙方在法定休沐日事变的，应付出不低于乙方人为300%的人为报酬。第十六条非因乙方缘故起因造成甲方歇工、停产、停业，未高出一个月的，甲方应按本条约约定的人为标准付出乙方人为；高出一个月，未摆设乙方事变的，甲方应按不低于本地赋闲保险标准付出乙方歇工生存费。第十七条甲方摆设乙方逐日22时到越日6局势情的，每个事变日夜班补贴为_______________元。第十八条乙方依法享受年休假、探亲假、丧假等期间，甲方应按国家和地方有关规定标准，或劳动条约约定的标准，付出乙方人为。六、社会保险和福利报酬第十九条甲方应按国家和地方有关社会保险的执法、规矩和政策规定为乙方缴纳根本养老、根本医疗、赋闲、工伤、生养保险用度；社会保险费自我私家缴纳部分，甲方可从乙方人为代扣代缴。甲乙两边打扫、停止劳动条约时，甲方应按有关规定为乙方管理社会保险相干手续。第二十条乙方抱病或非因工负伤的医疗报酬根据国家和地方有关政策规定实行。第二十一条乙方工伤报酬按国家和地方有关政策规矩规定实行。第二十二条乙方在孕期、产期、哺乳期内等各项报酬，根据国家和地方有关生养保险政策规定实行。第二十三条甲方为乙方提供以下福利报酬：_________________1.________________2.________________3.________________七、劳动规律和规章制度第二十四条甲方依规矩定的各项规章制度应向乙方公示。第二十五条乙方应严格服从甲方订定的规章制度，完成劳动任务，进步职业技能，实行劳动寂静卫生规程，服从劳动规律和职业道德。第二十六条乙方违背劳动规律，甲方可依据本单位规章制度，赐与相应的行政处理惩罚，行政处分、经济处罚等，直至打扫本条约。八、劳动条约的变动、打扫、停止、续订第二十七条订立本条约所依据的客观环境产生庞大变革，致使本条约无法推行的，经甲乙两边协商同意，可以变动本条约相干内容。第二十八条经甲乙两边协商同等，本条约可以打扫。第二十九条乙方有下列情况之一，甲方可以打扫本条约：_________________1.在试用期间，被证明不切合任命条件的；任命条件为：_________________①_____________②_____________③_____________2.严峻违背劳动规律或甲方规章制度的；3.严峻失职、假公济私，对甲方长处造成庞大侵害的；4.同时与其他用人单位创建劳动干系，对完成甲方事变任务造成严峻影响，大概经甲方提出，拒不改正的；5.以诓骗、胁迫的本领大概趁火打劫，使甲方在违背真实意思的环境下订立大概变动劳动条约的；6.被依法追究刑事责任的。第三十条下列情况之一，甲方可以打扫本条约，但应提前三十日以书面情势关照乙方：_________________1.乙方抱病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原事变也不能从事甲方另行摆设的事变的；2.乙方不能胜任事变，颠末培训大概调解事变岗亭，仍不能胜任事变的；3.两边不能依据本条约第二十七条规定就变动条约告竣协议的。第三十一条甲方濒临停业举行法定整理期间大概生产策划产生严峻困难（地方当局规定的困难企业标准），经向工会大概全体职工阐明环境，听取工会大概职工的意见，并向劳动保障行政部分陈诉后，可以打扫本条约。第三十二条乙方有下列情况之一，甲方不得依据本条约第三十条、第三十一条停止、打扫本条约：_________________1.从事打架职业病危害作业未举行离岗前职业健康查抄大概疑似职业病人在诊断大概医学观察期间的；2.患职业病或因工负伤到达国家规定不得停止、打扫劳动条约品级的；3.抱病或非因公负伤，在规定的医疗期内的；4.女职工在孕期、产期、哺乳期内的；5.复员退伍任务兵和建立征地农转工职员初次参加事变未满三年的；6.任务服兵役期间的；7.在甲方连续事变满十五年，且距法定退休年龄不敷五年的；8.单位团体协商代表在推行代表职责的；9.切合执法规矩、规定其他环境的。第三十三条有下列情况之一，乙方可以随时关照甲方打扫本条约，甲方应当付出乙方相应的劳动报酬并依法缴纳社会保险。1.用人单位未根据劳动条约约定提供劳动掩护大概劳动条件的；2.用人单位未及时足额付出劳动报酬的；3.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险的；4.用人单位的规章制度违背执法、规矩的规定，侵害劳动者权益的；5.用人单位因《中华人民共和国劳动条约法》第二十六规定的情况致使劳动条约无效的；6.执法、行政规矩规定劳动者可以打扫劳动条约的其他情况。第三十四条乙方打扫劳动条约，应当提前三十日以书面情势关照甲方。第三十五条本条约期到期，劳动条约即行停止。甲乙两边经协商同意，可以续订劳动条约。第三十六条本条约期满后，两边仍存在劳动干系的，甲方应与乙方及时补签或续订劳动条约，两边就条约限期协商不同等时，补签或续订的条约限期应从具名之日起不得少于__________月。乙方切合续订无牢固限期劳动条约条件的，甲方应与其签订无牢固限期劳动条约。第三十七条订立无牢固限期劳动条约的，出现法定停止条件或甲乙两边约定的下列停止条件出现，本条约停止。_____________________________________________九、经济补偿与补偿第三十八条甲方违背劳动条约的，应按下列标准付出乙方经济补偿金：_________________1.甲方未根据劳动条约的约定大概国家规定及时足额付出劳动者劳动报酬的，以及摆设加班不付出加班费的，除在规定的时间内全额付出乙方人为报酬外，还需根据应付金额的百分之五十以上百分之百以下的标准加付补偿金。2.甲方付出乙方的人为报酬低于本地最低人为标准的，要在补足低于标准部分的同时，还需根据应付金额的百分之五十以上百分之百以下的标准加付补偿金。第三十九条甲方打扫乙方劳动条约，除本条约第二十九条规定情况外，甲方应根据《中华人民共和国劳动条约法》第四十七条的规定和地方有关规定付出乙方经济补偿金。第四十条乙方抱病大概因非公负伤，经劳动本领判定委员会确认不能从事原事变，也不能从事甲方另行摆设的事变而打扫本条约的，甲方除按本条约第三十九条实行外，还应发给乙方不低于六个月人为的医疗补贴费。患重病和绝症的还应增长医疗补贴费，患重病的增长部分不低于医疗补贴费的百分之五十，患绝症的增长部分不低于医疗补贴费的百分之一百。
8、协议份数
（6）在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失。
乙方负责建房所需工具，机械、模板等建筑用品。按图施工或与甲方协商施工保证工程质量。
请求解除劳务分包合同起诉状【简易版】
1、由甲方原因造成工程停建、缓建、返工、拆除、重做等造成乙方损失，应给予乙方经济补偿。
2.费用的标准：_________________
法定代表人：_________________
第二条甲方责任工程开工前，甲方向乙方进行相关的质量、安全、技术、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场管理、劳动纪律等教育和交底，并为乙方提供住房;甲方保证材料及时供应，不得因材料供应不及时而影响施工，及时对已完分项工程进行质量验评和检查，并按合同规定及时足额支付工程款。
甲方：_________________地址：_________________电话：_____________乙方：_________________地址：_________________电话：_____________现甲方有样板房三间，位于中山市东升镇__________花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：_________________一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量1、内容范围：该工程的内容范围包括：_________________室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。3、工程完成时间：_________年____月____日。4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。二、乙方责任：1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在__________年6月10日前必须完成全部工程。2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。三、本合同工程总值人民币：_________________元，大写：_________________元整。其中：_________________1、29号楼b座204房室内装修费用：_________________元2、29号楼b座201房室内装修费用：_________________元3、29号楼a座203房室内装修费用：_________________元四、合同结算使用税局统一发票。五、付款方式：_________________本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。六、保修服务：_________________乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。甲方：_________________乙方：_________________________年____月____日
甲方：_________________
七、违约责任
5.8按照规定，负责为建筑施工人员办理团体人身意外伤害保险。
一，建筑要求
甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。
（二）乙方工作
乙方：
4、双方义务
①.扣件按3%，
十二、附则
4、负责配合乙方协调现场有关的工作关系。
九、合同争议
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺
1．严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。
甲方责任和义务：
1、29号楼b座204房室内装修费用：_________________元
【2024年】建设工程施工劳务分包合同
身份证号码并附后：_________________
甲方违约责任：
1、工程名称：_________________
7、甲方负责与现场土建方及其他施工单位的协调工作。
劳务分包合同的模板
本合同在履行过程中如发生争议，甲、乙双方友好协商解决。友好协商解决不成，可向武汉仲裁委员会申请仲裁
10、乙方应严格执行防火规定，若因乙方原因出现火灾，乙方承担一切损失，并接受甲方处罚。
6.8接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人力资源及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。
3、铝板装饰线条制作安装费：_________________
武汉建筑劳务分包合同
建房房主：_________________
3、责任期：自年_月_日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
联系方式：
工程全部验收合格后一年以内付工程总价款100%的工程款。
七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。
地址：
第六条甲方应当为乙方提供必要的劳动安全卫生条件和劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的，应遵守《职业病防治条例》之规定。
第七条甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、改动。如确定需要拆除改动的，必须经甲方工地施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除安全防护设施所造成的后果，均由该方人员及其单位承担全部责任。
十、合同订立时间：_________年______月______日。
1、本合同双方约定由双方签字盖章后生效。本协议自双方签章之日起生效，至工程竣工验收合格、协议条款全面履行后自动失效。
建设工程劳务分包协议【精选】
工程名称：_________________
第二条甲方的权利和义务
